Договор на выполнение работ по обслуживанию очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации - скачать бесплатно
На странице представлен образец бланка документа «Договор на выполнение работ по обслуживанию очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации» с возможностью скачать его на ПК или телефон бесплатно
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
ДОГОВОР
на выполнение работ по обслуживанию очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации
г.
«» 2024 г.
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по обслуживанию очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации на объектах Заказчика, расположенных по адресам, указанным в Приложении №1.
1.2. В обязательные виды работ по настоящему договору входит двухразовое сезонноетехническое обследование очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации.
1.3. Остальные виды работ, приведенные в Приложении №2, выполняются Исполнителем по заявке Заказчика в течение дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2. СРОКИ
2.1. Настоящий Договор вступает в силу момента его подписания Сторонами и действует до «»2024 года с возможностью дальнейшей пролонгации.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется выполнять работы в срок и с надлежащим качеством согласно условиям настоящего договора.
3.2. Заказчик гарантирует своевременную приемку и оплату работ в соответствии с условиями Договора.
4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1. При заключении договора, Заказчик оплачивает стоимость обязательного двухразового сезонного обследования, составляющую рублей за каждый объект.
4.2. Оплата за остальные выполняемые работы производится Заказчиком по счетам, выставляемым Исполнителем в соответствии с прейскурантом (Приложение №2). Счета выставляются на основании поступления заявки от Заказчика.
4.3. Расчеты за оказываемые услуги производятся не позднее банковских дней с момента выставления счета и получения его Заказчиком.
4.4 Стоимость работ может корректироваться Исполнителем в одностороннем порядке.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, СПОРЫ
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ и договором. В случае необоснованного расторжения настоящего Договора и Приложений к нему, виновная Сторона возмещает причиненные по ее вине другой Стороне убытки.
5.2. В случае невыполнения своих обязательств в срок Исполнитель выплачивает пени в размере % в день в плоть до окончательного выполнения работ.
5.3. Если Заказчик не произвел расчет в соответствии с настоящим договором, то за каждый день просрочки начисляются пени в размере % от стоимости неоплаченных работ.
5.4 Споры и разногласия по настоящему договору, а также в связи с ним, которые Стороны не смогли урегулировать путем переговоров, разрешаются Арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.5. При прекращении настоящего договора Стороны обязаны урегулировать все взаимные обязательства.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон и заверен оттисками их печатей.
6.2. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:
- Приложение №1 (перечень обслуживаемых объектов);
- Приложение №2 (перечень выполняемых работ).
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств в случае появления обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая:
- указы или постановления органов государственной власти, ограничивающие деятельность Сторон;
- гражданские волнения, эпидемии, блокаду;
- землетрясения, наводнения, ураганы, пожары или другие стихийные бедствия;
- объявленную или фактическую войну;
- другие случаи, предусмотренные действующим законодательством.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своей части Договора, обязана не позднее -дневного срока уведомить другую Сторону в письменной форме о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения действия форс-мажорных обстоятельств. В случае нарушения данного условия Сторона несет ответственность на общих основаниях.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:
ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:
9. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель _________________
Заказчик _________________
Договор на обслуживание очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации
Назначение договора
Данный договор регулирует отношения между Заказчиком и Подрядчиком по выполнению работ по обслуживанию очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации на объекте Заказчика (далее именуемых Очистные сооружения и внутриплощадочная дождевая канализация).
Предмет договора
Подрядчик обязуется выполнять работы по обслуживанию Очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
Перечень работ
Работы по обслуживанию Очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации включают в себя:
* Очистку отстойников и резервуаров
* Ремонт и замену оборудования
* Промывку трубопроводов
* Обслуживание насосных станций
* Мониторинг и анализ работы Очистных сооружений
* Аварийно-восстановительные работы
Сроки выполнения работ
Работы выполняются в соответствии с графиком, согласованным сторонами. График может корректироваться по соглашению сторон.
Качество работ
Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных работ. Работы должны соответствовать требованиям технической документации, санитарным нормам и правилам.
Цена договора
Цена договора определяется в смете, согласованной сторонами. Оплата работ производится Заказчиком в соответствии с условиями, указанными в договоре.
Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством.
Срок действия договора
Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Приложения к договору
К договору могут быть приложены следующие документы:
* Смета
* График выполнения работ
* Техническое задание
* Акт приема-передачи Очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации
Дополнительные условия
В договор могут быть включены дополнительные условия по соглашению сторон.
Примечание
Образцы, шаблоны и бланки Договора на выполнение работ по обслуживанию очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации доступны для скачивания на сайте docspapers.ru. Сайт не несет ответственности за потери, связанные с использованием этих документов. Всегда консультируйтесь с юристом для получения профессиональной юридической консультации.
Источник: https://docspapers.ru/downloads/dogovor-na-vypolnenie-rabot-po-obsluzhivaniyu-ochistnyh-sooruzhenij-i-vnutriploshhadochnoj-dozhdevoj-kanalizaczii/
Просмотр файла онлайн через сервисы Microsoft Office / Google Docs
Если вдруг вы видите пустой блок, перезагрузите страницу
Рейтинг документа:
Оценка: 0
Поделитесь документом с друзьями:
Скачать файл в формате .docx
Ссылка откроется в новом окне.
Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.
Договор на выполнение работ по обслуживанию очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации - скачать бесплатно
На странице представлен образец бланка документа «Договор на выполнение работ по обслуживанию очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации» с возможностью скачать его на ПК или телефон бесплатно
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
ДОГОВОР
на выполнение работ по обслуживанию очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по обслуживанию очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации на объектах Заказчика, расположенных по адресам, указанным в Приложении №1.
1.2. В обязательные виды работ по настоящему договору входит двухразовое сезонноетехническое обследование очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации.
1.3. Остальные виды работ, приведенные в Приложении №2, выполняются Исполнителем по заявке Заказчика в течение дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2. СРОКИ
2.1. Настоящий Договор вступает в силу момента его подписания Сторонами и действует до «»2024 года с возможностью дальнейшей пролонгации.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется выполнять работы в срок и с надлежащим качеством согласно условиям настоящего договора.
3.2. Заказчик гарантирует своевременную приемку и оплату работ в соответствии с условиями Договора.
4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1. При заключении договора, Заказчик оплачивает стоимость обязательного двухразового сезонного обследования, составляющую рублей за каждый объект.
4.2. Оплата за остальные выполняемые работы производится Заказчиком по счетам, выставляемым Исполнителем в соответствии с прейскурантом (Приложение №2). Счета выставляются на основании поступления заявки от Заказчика.
4.3. Расчеты за оказываемые услуги производятся не позднее банковских дней с момента выставления счета и получения его Заказчиком.
4.4 Стоимость работ может корректироваться Исполнителем в одностороннем порядке.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, СПОРЫ
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ и договором. В случае необоснованного расторжения настоящего Договора и Приложений к нему, виновная Сторона возмещает причиненные по ее вине другой Стороне убытки.
5.2. В случае невыполнения своих обязательств в срок Исполнитель выплачивает пени в размере % в день в плоть до окончательного выполнения работ.
5.3. Если Заказчик не произвел расчет в соответствии с настоящим договором, то за каждый день просрочки начисляются пени в размере % от стоимости неоплаченных работ.
5.4 Споры и разногласия по настоящему договору, а также в связи с ним, которые Стороны не смогли урегулировать путем переговоров, разрешаются Арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.5. При прекращении настоящего договора Стороны обязаны урегулировать все взаимные обязательства.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон и заверен оттисками их печатей.
6.2. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств в случае появления обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая:
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своей части Договора, обязана не позднее -дневного срока уведомить другую Сторону в письменной форме о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения действия форс-мажорных обстоятельств. В случае нарушения данного условия Сторона несет ответственность на общих основаниях.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
9. ПОДПИСИ СТОРОН
Договор на обслуживание очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации
Назначение договора
Данный договор регулирует отношения между Заказчиком и Подрядчиком по выполнению работ по обслуживанию очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации на объекте Заказчика (далее именуемых Очистные сооружения и внутриплощадочная дождевая канализация).
Предмет договора
Подрядчик обязуется выполнять работы по обслуживанию Очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
Перечень работ
Работы по обслуживанию Очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации включают в себя:
* Очистку отстойников и резервуаров
* Ремонт и замену оборудования
* Промывку трубопроводов
* Обслуживание насосных станций
* Мониторинг и анализ работы Очистных сооружений
* Аварийно-восстановительные работы
Сроки выполнения работ
Работы выполняются в соответствии с графиком, согласованным сторонами. График может корректироваться по соглашению сторон.
Качество работ
Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных работ. Работы должны соответствовать требованиям технической документации, санитарным нормам и правилам.
Цена договора
Цена договора определяется в смете, согласованной сторонами. Оплата работ производится Заказчиком в соответствии с условиями, указанными в договоре.
Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством.
Срок действия договора
Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Приложения к договору
К договору могут быть приложены следующие документы:
* Смета
* График выполнения работ
* Техническое задание
* Акт приема-передачи Очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации
Дополнительные условия
В договор могут быть включены дополнительные условия по соглашению сторон.
Примечание
Образцы, шаблоны и бланки Договора на выполнение работ по обслуживанию очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации доступны для скачивания на сайте docspapers.ru. Сайт не несет ответственности за потери, связанные с использованием этих документов. Всегда консультируйтесь с юристом для получения профессиональной юридической консультации.
Источник: https://docspapers.ru/downloads/dogovor-na-vypolnenie-rabot-po-obsluzhivaniyu-ochistnyh-sooruzhenij-i-vnutriploshhadochnoj-dozhdevoj-kanalizaczii/
Скачать Договор на выполнение работ по обслуживанию очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации в формате .docx и распечатать бесплатно и без регистрации