Договор подряда на ремонт офисных помещений - скачать бесплатно
На странице представлен образец бланка документа «Договор подряда на ремонт офисных помещений» с возможностью скачать его на ПК или телефон бесплатно
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
ДОГОВОР ПОДРЯДА
на ремонт офисных помещений
г.
«» 2024 г.
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется самостоятельно или с привлечением контрагентов из своих материалов, выполнить работы по ремонту офисных помещений: по адресу: , именуемом в дальнейшем Объектом, с соблюдением норм и правил, требований Заказчика согласно технического задания, а Заказчик – принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Объем, характер и стоимость работ, предусмотренных в п.1.1 настоящего договора, определяются техническим заданием и сметой, утвержденной Заказчиком и согласованной Подрядчиком.
2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Срок выполнения работ по данному договору составляет рабочих дней с момента заключения настоящего договора и получения авансового платежа.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
4.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметной стоимости работ по Объекту. Стоимость работ составила: рублей, в том числе НДС: рублей. Смета настоящего договора прилагается и является его неотъемлемой частью.
4.2. Подрядчик приступает к выполнению работ после получения от Заказчика авансового платежа в размере: рублей, в том числе НДС: рублей. Окончательный расчет по объекту производится Заказчиком на основании представленных Подрядчиком актов приемки выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, составленных на основании сметной стоимости с применением коэффициентов пересчета СМР, действующих на период сдачи-приемки работ.
5. ПРИЕМКА И СДАЧА РАБОТ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ оформляется соответствующими актами форм КС-2 и КС-3, подписываемыми Сторонами и является бесспорным документом для денежных расчетов сторон.
5.2. В течение рабочих дней после представления Подрядчиком акта сдачи-приема выполненных работ (форма КС-2) Заказчик обязан либо принять надлежаще выполненные работы, либо представить мотивированный письменный отказ. В последнем случае Сторонами составляется перечень доработок с указанием согласованных сроков их исполнения. Заказчик подписывает акт после устранения всех замечаний.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1. Заказчик обязуется:
6.1.1. Обеспечить беспрепятственный доступ Подрядчика для производства работ.
6.1.2. Принять выполненную Подрядчиком работу и оплатить ее в течение банковских дней.
6.2. Подрядчик обязуется:
6.2.1. Своевременно и качественно, на высоком профессиональном уровне и в строгом соответствии со СНиП выполнить работы.
6.2.2. Обеспечить соблюдение правил и норм пожарной безопасности, производственной санитарии, безопасности труда и иных мер, направленных на безопасность Объекта.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение настоящего договора вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: пожары, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, наступившие после подписания настоящего договора.
7.2. В случае срыва срока исполнения работ, предусмотренного в разделе 2 настоящего договора, по требованию заказчика подрядчик выплачивает неустойку % за каждый день просрочки от суммы выплаченного аванса, но не более % от стоимости договора.
7.3. За задержку оплаты более банковских дней после приема выполненных работ Заказчиком, Заказчик выплачивает пеню после предъявления требований Подрядчиком в размере % от суммы окончательного расчета за каждый день просрочки, но не более % от стоимости договора.
7.4. Споры по настоящему договору должны быть урегулированы по договоренностисторон и, в случае необходимости в претензионном порядке. Срок ответа на претензию календарных дней после ее получения. Если такая договоренность не достигнута, решение споров производится в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
7.5. Подрядчик гарантирует устранение за свой счет дефектов выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ, появившихся в результате недостаточно качественно выполненных работ, в течение лет с момента подписания акта о сдаче-приемке выполненных работ при условии правильной эксплуатации.
7.6. Односторонний порядок изменений настоящего договора не допускается. Во всем остальном, не предусмотренном договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.8. При выполнении дополнительных работ, не учтенных в смете, при увеличении затрат Подрядчика на выполняемые работы (подтвержденные документально), расчеты производятся с учетом дополнительных соглашений и дополнительных смет, подписанных Сторонами, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7.9. При изменении своих реквизитов Стороны обязаны известить друг друга в течение банковских дней.
7.10. Стороны обязуются не разглашать условия настоящего договора и информацию, полученную в процессе работы на территории заказчика.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:
ПодрядчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:
9. ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик _________________
Подрядчик _________________
Договор подряда на ремонт офисных помещений: Ваш надежный юридический помощник
Договор подряда на ремонт офисных помещений — незаменимый юридический документ, который устанавливает рамки взаимодействия между Заказчиком и Подрядчиком, выполняющим работы по ремонту офисных помещений. Данный договор является обязательным для любого вида ремонтных работ в офисном пространстве, и его наличие обеспечит защиту интересов обеих сторон.
На данной странице сайта DocsPapers.ru Вы можете бесплатно скачать образцы, шаблоны, бланки и примеры Договоров подряда на ремонт офисных помещений. Наши документы составлены профессиональными юристами и соответствуют всем требованиям действующего законодательства. Скачав любой из представленных файлов, Вы можете быть уверены в его юридической грамотности.
Области применения Договора подряда на ремонт офисных помещений:
* Капитальный ремонт офисного помещения
* Косметический ремонт офисного помещения
* Перепланировка офисного помещения
* Ремонт отдельных зон офисного помещения (рабочих мест, переговорных, коридоров)
* Установка и замена офисного оборудования и мебели
Что содержит Договор подряда на ремонт офисных помещений:
* Данные Заказчика и Подрядчика
* Предмет договора с указанием объема и характера ремонтных работ
* Стоимость и порядок оплаты работ
* Сроки выполнения работ
* Гарантийные обязательства Подрядчика
* Права и обязанности сторон
* Ответственность сторон за нарушение обязательств
* Порядок расторжения договора
Чтобы правильно заполнить и использовать Договор подряда на ремонт офисных помещений, внимательно ознакомьтесь с его содержанием и заполните все необходимые поля. Не оставляйте пустых строк и внимательно проверяйте вносимую информацию.
Обязательные реквизиты Договора подряда на ремонт офисных помещений:
* Наименование договора
* Дата и место заключения договора
* Полные данные Заказчика и Подрядчика (наименование, юридический адрес, ИНН, ОГРН)
* Предмет договора
* Сумма и сроки оплаты
* Сроки выполнения работ
* Гарантийные обязательства
* Подписи сторон
Помните, что каждый Договор подряда на ремонт офисных помещений имеет свои особенности, зависящие от конкретных условий и требований сторон. Если у Вас есть сомнения в правильности заполнения документа или другие юридические вопросы, проконсультируйтесь с юристом.
Предостережение:
Обращаем Ваше внимание, что сайт DocsPapers.ru не несет ответственности за любые возможные потери или убытки, возникшие в результате использования скачанных документов. Вся информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях. Для принятия юридически значимых решений всегда консультируйтесь с профессиональным юристом.
Источник: https://docspapers.ru/downloads/dogovor-podryada-na-remont-ofisnyh-pomeshhenij/
Просмотр файла онлайн через сервисы Microsoft Office / Google Docs
Если вдруг вы видите пустой блок, перезагрузите страницу
Рейтинг документа:
Оценка: 5.0
Поделитесь документом с друзьями:
Скачать файл в формате .docx
Ссылка откроется в новом окне.
Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.
Договор подряда на ремонт офисных помещений - скачать бесплатно
На странице представлен образец бланка документа «Договор подряда на ремонт офисных помещений» с возможностью скачать его на ПК или телефон бесплатно
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
ДОГОВОР ПОДРЯДА
на ремонт офисных помещений
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется самостоятельно или с привлечением контрагентов из своих материалов, выполнить работы по ремонту офисных помещений: по адресу: , именуемом в дальнейшем Объектом, с соблюдением норм и правил, требований Заказчика согласно технического задания, а Заказчик – принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Объем, характер и стоимость работ, предусмотренных в п.1.1 настоящего договора, определяются техническим заданием и сметой, утвержденной Заказчиком и согласованной Подрядчиком.
2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Срок выполнения работ по данному договору составляет рабочих дней с момента заключения настоящего договора и получения авансового платежа.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
4.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметной стоимости работ по Объекту. Стоимость работ составила: рублей, в том числе НДС: рублей. Смета настоящего договора прилагается и является его неотъемлемой частью.
4.2. Подрядчик приступает к выполнению работ после получения от Заказчика авансового платежа в размере: рублей, в том числе НДС: рублей. Окончательный расчет по объекту производится Заказчиком на основании представленных Подрядчиком актов приемки выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, составленных на основании сметной стоимости с применением коэффициентов пересчета СМР, действующих на период сдачи-приемки работ.
5. ПРИЕМКА И СДАЧА РАБОТ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ оформляется соответствующими актами форм КС-2 и КС-3, подписываемыми Сторонами и является бесспорным документом для денежных расчетов сторон.
5.2. В течение рабочих дней после представления Подрядчиком акта сдачи-приема выполненных работ (форма КС-2) Заказчик обязан либо принять надлежаще выполненные работы, либо представить мотивированный письменный отказ. В последнем случае Сторонами составляется перечень доработок с указанием согласованных сроков их исполнения. Заказчик подписывает акт после устранения всех замечаний.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1. Заказчик обязуется:
6.1.1. Обеспечить беспрепятственный доступ Подрядчика для производства работ.
6.1.2. Принять выполненную Подрядчиком работу и оплатить ее в течение банковских дней.
6.2. Подрядчик обязуется:
6.2.1. Своевременно и качественно, на высоком профессиональном уровне и в строгом соответствии со СНиП выполнить работы.
6.2.2. Обеспечить соблюдение правил и норм пожарной безопасности, производственной санитарии, безопасности труда и иных мер, направленных на безопасность Объекта.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение настоящего договора вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: пожары, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, наступившие после подписания настоящего договора.
7.2. В случае срыва срока исполнения работ, предусмотренного в разделе 2 настоящего договора, по требованию заказчика подрядчик выплачивает неустойку % за каждый день просрочки от суммы выплаченного аванса, но не более % от стоимости договора.
7.3. За задержку оплаты более банковских дней после приема выполненных работ Заказчиком, Заказчик выплачивает пеню после предъявления требований Подрядчиком в размере % от суммы окончательного расчета за каждый день просрочки, но не более % от стоимости договора.
7.4. Споры по настоящему договору должны быть урегулированы по договоренностисторон и, в случае необходимости в претензионном порядке. Срок ответа на претензию календарных дней после ее получения. Если такая договоренность не достигнута, решение споров производится в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
7.5. Подрядчик гарантирует устранение за свой счет дефектов выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ, появившихся в результате недостаточно качественно выполненных работ, в течение лет с момента подписания акта о сдаче-приемке выполненных работ при условии правильной эксплуатации.
7.6. Односторонний порядок изменений настоящего договора не допускается. Во всем остальном, не предусмотренном договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.8. При выполнении дополнительных работ, не учтенных в смете, при увеличении затрат Подрядчика на выполняемые работы (подтвержденные документально), расчеты производятся с учетом дополнительных соглашений и дополнительных смет, подписанных Сторонами, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7.9. При изменении своих реквизитов Стороны обязаны известить друг друга в течение банковских дней.
7.10. Стороны обязуются не разглашать условия настоящего договора и информацию, полученную в процессе работы на территории заказчика.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
9. ПОДПИСИ СТОРОН
Договор подряда на ремонт офисных помещений: Ваш надежный юридический помощник
Договор подряда на ремонт офисных помещений — незаменимый юридический документ, который устанавливает рамки взаимодействия между Заказчиком и Подрядчиком, выполняющим работы по ремонту офисных помещений. Данный договор является обязательным для любого вида ремонтных работ в офисном пространстве, и его наличие обеспечит защиту интересов обеих сторон.
На данной странице сайта DocsPapers.ru Вы можете бесплатно скачать образцы, шаблоны, бланки и примеры Договоров подряда на ремонт офисных помещений. Наши документы составлены профессиональными юристами и соответствуют всем требованиям действующего законодательства. Скачав любой из представленных файлов, Вы можете быть уверены в его юридической грамотности.
Области применения Договора подряда на ремонт офисных помещений:
* Капитальный ремонт офисного помещения
* Косметический ремонт офисного помещения
* Перепланировка офисного помещения
* Ремонт отдельных зон офисного помещения (рабочих мест, переговорных, коридоров)
* Установка и замена офисного оборудования и мебели
Что содержит Договор подряда на ремонт офисных помещений:
* Данные Заказчика и Подрядчика
* Предмет договора с указанием объема и характера ремонтных работ
* Стоимость и порядок оплаты работ
* Сроки выполнения работ
* Гарантийные обязательства Подрядчика
* Права и обязанности сторон
* Ответственность сторон за нарушение обязательств
* Порядок расторжения договора
Чтобы правильно заполнить и использовать Договор подряда на ремонт офисных помещений, внимательно ознакомьтесь с его содержанием и заполните все необходимые поля. Не оставляйте пустых строк и внимательно проверяйте вносимую информацию.
Обязательные реквизиты Договора подряда на ремонт офисных помещений:
* Наименование договора
* Дата и место заключения договора
* Полные данные Заказчика и Подрядчика (наименование, юридический адрес, ИНН, ОГРН)
* Предмет договора
* Сумма и сроки оплаты
* Сроки выполнения работ
* Гарантийные обязательства
* Подписи сторон
Помните, что каждый Договор подряда на ремонт офисных помещений имеет свои особенности, зависящие от конкретных условий и требований сторон. Если у Вас есть сомнения в правильности заполнения документа или другие юридические вопросы, проконсультируйтесь с юристом.
Предостережение:
Обращаем Ваше внимание, что сайт DocsPapers.ru не несет ответственности за любые возможные потери или убытки, возникшие в результате использования скачанных документов. Вся информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях. Для принятия юридически значимых решений всегда консультируйтесь с профессиональным юристом.
Источник: https://docspapers.ru/downloads/dogovor-podryada-na-remont-ofisnyh-pomeshhenij/
Скачать Договор подряда на ремонт офисных помещений в формате .docx и распечатать бесплатно и без регистрации
Отзыв о "Договор подряда на ремонт офисных помещений"
Этот сайт просто находка для тех, кто ищет качественные образцы договоров и шаблоны документов на профессиональной основе! Я искал информацию о том, как правильно оформить договор подряда на ремонт офиса, и этот сайт полностью меня спас! Все документы доступные здесь простые в понимании и удобно структурированы. Особенно понравился Договор подряда на ремонт офисных помещений — все пункты четко описаны и ничего лишнего. В общем, огромное спасибо создателям сайта за такую полезную ресурс! Если бы вы добавили больше примеров из практики, это было бы еще лучше. Но всё равно отличный сайт для всех, кто работает с документацией!