Договор подряда на выполнение работ по производству продукции - скачать бесплатно
На странице представлен образец бланка документа «Договор подряда на выполнение работ по производству продукции» с возможностью скачать его на ПК или телефон бесплатно
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
ДОГОВОР ПОДРЯДА
на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями)
г.
«» 2024 г.
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик изготавливает продукцию своими силами и средствами из материала Заказчика (из собственного материала Подрядчика). Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.
1.2. Срок действия договора с «»2024г. по «»2024г.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа .
2.2. Заказчик обеспечивает Подрядчика необходимым для работы материалом согласно поданной заявки. Переданный для работы материал оплачивается Подрядчиком.
2.3. Изготовленную продукцию Подрядчик передает на территории своего предприятия один раз в месяц числа, партиями по , полномочному представителю Заказчика.
2.4. Вывоз продукции с предприятия Подрядчика осуществляется Заказчиком самостоятельно.
2.5. Сдача-приемка изготовленной продукции оформляется актом, подписываемым представителями сторон.
3. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена продукции определяется исходя из стоимости материала, поставленного Заказчиком, и отражается в акте сдачи-приемки выполненных работ в каждом случае индивидуально.
3.2. Деньги за выполненную работу перечисляются платежным поручением на расчетный счет Подрядчика в течение дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0.5% стоимости работ (включая стоимость материала), а если работа не окончена по истечении х недель со дня наступления срока исполнения заказа, Подрядчик уплачивает Заказчику, кроме начисленной пени, неустойку в размере % стоимости заказа (включая стоимость материала).
4.2. При просрочке принятия Заказчиком продукции он уплачивает Подрядчику пеню в размере % стоимости работ (включая стоимость материала) за каждый день просрочки, а в случае просрочки свыше дней – неустойку в размере % стоимости заказа (включая стоимость материала). Если в период просрочки Заказчика изготовленная продукция оказалась на предприятии Подрядчика испорченной или уничтоженной по причинам, не зависящим от Подрядчика (пожар и т.д.), то риск случайной гибели падает на Заказчика, который обязан возместить понесенный Подрядчиком ущерб.
4.3. Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче-приемке, фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом представителями сторон. При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика. Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции.
4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов. В акте должно быть, наряду с другими данными, отмечено: количество экземпляров, подвергавшихся проверке, характер недостатков, относящихся к качеству выполненных работ, сроки безвозмездного устранения недостатков или замены недоброкачественной продукции доброкачественной.
4.5. За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере % от стоимости некачественно выполненной продукции.
4.6. В случае несвоевременной оплаты выполненного заказа Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере % от стоимости заказа за каждый день просрочки.
4.7. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой стороны понесенные по ее вине убытки, за вычетом из них неустойки(пени).
4.8. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением сторон, споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение арбитражного суда.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПодрядчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:
ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:
6. ПОДПИСИ СТОРОН
Подрядчик _________________
Заказчик _________________
Договор подряда на выполнение работ по производству продукции — это юридический документ, устанавливающий права и обязанности двух сторон: заказчика и подрядчика, в процессе производства продукции.
Такой договор заключается в случаях, когда подрядчик обязуется изготовить для заказчика определенное количество продукции с указанными в договоре характеристиками, а заказчик обязуется принять и оплатить эту продукцию.
Часто договор подряда на производство продукции используется в следующих сферах:
- Строительство и ремонт;
- Производство промышленной продукции;
- Изготовление сельскохозяйственной продукции;
- Создание программного обеспечения и разработка сайтов;
- Производство мебели и элементов интерьера.
Шаблоны и образцы договоров подряда на выполнение работ по производству продукции, представленные на нашем сайте, содержат все необходимые положения, предусмотренные законодательством. Вы сможете быстро создать договор, соответствующий вашим индивидуальным требованиям, благодаря нашим редактируемым шаблонам.
Файлы, доступные для скачивания на этой странице, включают:
- Шаблоны договоров в различных форматах (Word, PDF, Excel);
- Образцы договоров, заполненные реальными данными, для примера;
- Бланки договоров с пустыми полями для самостоятельного заполнения.
Наши шаблоны помогут вам:
- Сэкономить время на составлении договоров;
- Избежать ошибок и неточностей в документах;
- Защитить свои права и интересы в правовых отношениях.
Перед заключением договора подряда на выполнение работ по производству продукции рекомендуем проконсультироваться с квалифицированным юристом. Только специалист может учесть все особенности вашей ситуации и составить договор, полностью соответствующий вашим требованиям.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Наш сайт предоставляет шаблоны и образцы договоров исключительно в информационных целях. Мы не несем ответственности за любые потери или убытки, возникшие в результате использования этих материалов. Вся представленная информация является обобщенной и требует тщательного изучения и адаптации к конкретной ситуации. Всегда обращайтесь за профессиональной юридической консультацией перед принятием каких-либо юридически значимых решений.
Источник: https://docspapers.ru/downloads/dogovor-podryada-na-vypolnenie-rabot-po-proizvodstvu-produkczii/
Просмотр файла онлайн через сервисы Microsoft Office / Google Docs
Если вдруг вы видите пустой блок, перезагрузите страницу
Рейтинг документа:
Оценка: 5.0
Поделитесь документом с друзьями:
Скачать файл в формате .docx
Ссылка откроется в новом окне.
Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.
Договор подряда на выполнение работ по производству продукции - скачать бесплатно
На странице представлен образец бланка документа «Договор подряда на выполнение работ по производству продукции» с возможностью скачать его на ПК или телефон бесплатно
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
ДОГОВОР ПОДРЯДА
на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями)
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик изготавливает продукцию своими силами и средствами из материала Заказчика (из собственного материала Подрядчика). Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.
1.2. Срок действия договора с «»2024г. по «»2024г.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа .
2.2. Заказчик обеспечивает Подрядчика необходимым для работы материалом согласно поданной заявки. Переданный для работы материал оплачивается Подрядчиком.
2.3. Изготовленную продукцию Подрядчик передает на территории своего предприятия один раз в месяц числа, партиями по , полномочному представителю Заказчика.
2.4. Вывоз продукции с предприятия Подрядчика осуществляется Заказчиком самостоятельно.
2.5. Сдача-приемка изготовленной продукции оформляется актом, подписываемым представителями сторон.
3. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена продукции определяется исходя из стоимости материала, поставленного Заказчиком, и отражается в акте сдачи-приемки выполненных работ в каждом случае индивидуально.
3.2. Деньги за выполненную работу перечисляются платежным поручением на расчетный счет Подрядчика в течение дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0.5% стоимости работ (включая стоимость материала), а если работа не окончена по истечении х недель со дня наступления срока исполнения заказа, Подрядчик уплачивает Заказчику, кроме начисленной пени, неустойку в размере % стоимости заказа (включая стоимость материала).
4.2. При просрочке принятия Заказчиком продукции он уплачивает Подрядчику пеню в размере % стоимости работ (включая стоимость материала) за каждый день просрочки, а в случае просрочки свыше дней – неустойку в размере % стоимости заказа (включая стоимость материала). Если в период просрочки Заказчика изготовленная продукция оказалась на предприятии Подрядчика испорченной или уничтоженной по причинам, не зависящим от Подрядчика (пожар и т.д.), то риск случайной гибели падает на Заказчика, который обязан возместить понесенный Подрядчиком ущерб.
4.3. Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче-приемке, фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом представителями сторон. При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика. Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции.
4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов. В акте должно быть, наряду с другими данными, отмечено: количество экземпляров, подвергавшихся проверке, характер недостатков, относящихся к качеству выполненных работ, сроки безвозмездного устранения недостатков или замены недоброкачественной продукции доброкачественной.
4.5. За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере % от стоимости некачественно выполненной продукции.
4.6. В случае несвоевременной оплаты выполненного заказа Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере % от стоимости заказа за каждый день просрочки.
4.7. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой стороны понесенные по ее вине убытки, за вычетом из них неустойки(пени).
4.8. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением сторон, споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение арбитражного суда.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
6. ПОДПИСИ СТОРОН
Договор подряда на выполнение работ по производству продукции — это юридический документ, устанавливающий права и обязанности двух сторон: заказчика и подрядчика, в процессе производства продукции.
Такой договор заключается в случаях, когда подрядчик обязуется изготовить для заказчика определенное количество продукции с указанными в договоре характеристиками, а заказчик обязуется принять и оплатить эту продукцию.
Часто договор подряда на производство продукции используется в следующих сферах:
Шаблоны и образцы договоров подряда на выполнение работ по производству продукции, представленные на нашем сайте, содержат все необходимые положения, предусмотренные законодательством. Вы сможете быстро создать договор, соответствующий вашим индивидуальным требованиям, благодаря нашим редактируемым шаблонам.
Файлы, доступные для скачивания на этой странице, включают:
Наши шаблоны помогут вам:
Перед заключением договора подряда на выполнение работ по производству продукции рекомендуем проконсультироваться с квалифицированным юристом. Только специалист может учесть все особенности вашей ситуации и составить договор, полностью соответствующий вашим требованиям.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Наш сайт предоставляет шаблоны и образцы договоров исключительно в информационных целях. Мы не несем ответственности за любые потери или убытки, возникшие в результате использования этих материалов. Вся представленная информация является обобщенной и требует тщательного изучения и адаптации к конкретной ситуации. Всегда обращайтесь за профессиональной юридической консультацией перед принятием каких-либо юридически значимых решений.
Источник: https://docspapers.ru/downloads/dogovor-podryada-na-vypolnenie-rabot-po-proizvodstvu-produkczii/
Скачать Договор подряда на выполнение работ по производству продукции в формате .docx и распечатать бесплатно и без регистрации
Отзыв о "Договор подряда на выполнение работ по производству продукции"
Этот сайт просто находка для всех, кто работает с документами и контрактами! Удобный каталог шаблонов договоров на выполнение работ по производству продукции — это как раз то, что мне нужно было долгое время. Наконец-то нашел все необходимые формы в одном месте: от простых до сложных. Качество документов отличное, а главное, что я могу их скачать бесплатно! Рекомендую всем, кто сталкивается с подобной задачей.
Единственное пожелание — быстрее обновляйте разделы, чтобы всегда было свежее и актуальное. В целом же, спасибо за отличную работу и качественные ресурсы!